上海律师咨询和您聊聊新冠肺炎后施工企业的索赔方法

　　新型冠状病毒肺炎疫情还在继续舒展，全国范围内的所谓拐点还没有到来，周全获得战“疫”的成功还有待时日。然则长风破浪会有时，经历无数艰难险阻的中华民族不会就此倒下，我们终会驱逐疫魔，拨云见日。上海律师咨询就来讲讲有关的一些情况。

　　2月8日，国务院印发了《对于确切增强疫情迷信防控有序做好企业罢工复产事情的关照》，该份关照明确请求各地当局兼顾制定分类分批复工复产方案。可以预见，全国各地将会根据疫情防控的态势，分类分批复工复产，施工项目也将会陆续复工。

　　与此同时，受疫情影响，施工企业在条约执行过程当中遭受的各类题目将会凸显和集合迸发，施工企业该若何应答解决？泽大民众号于2月7日刊载了《新冠肺炎疫情对施工条约执行的影响及其应对》一文，从宏观层面探讨了新冠肺炎疫情的法律定性、疫情对施工合同履行的影响并提出了应对之策。

　　本文将从宏观层面探究施工企业的索赔之术，为施工企业索赔供应详细的方法和路径。

　　一、不可抗力情况下施工企业行使权利的渊源

　　全国人大常委会法工委在2月10日曾经明确亮相，关于因疫情防控不克不及执行条约的当事人来讲，属于不克不及预见、不能避免并不能克服的不可抗力。因此，在不可抗力情形下，施工企业可以依据哪些法律规范或合同约定主张权利？

　　《中华国民共和国合同法》第一百一十七条对此作了原则性划定，《设置装备摆设工程施工条约（树模文本）》（GF-2017-0201）第17条、《设置装备摆设工程工程量清单计价标准GB50500-2013》第9、10条、国际征询工程师联合会（FIDIC）于1999年编制的《土木工程施工条约前提》第19条等对弗成抗力情况下施工企业索赔作了较为细致的规定。

　　另外，浙江省高等国民法院于2月10日印发《对于触及标准涉新冠肺炎疫情要关民事法令胶葛的实行看法（试行）》的关照（下简称通知），对有关问题也有所涉及。笔者拟结合上述法律规定和司法文件，为施工企业提出维权和索赔的建议。

　　二、新冠肺炎疫情下施工企业的维权计划抉择

　　（一）主意解除条约，要求结算价款

　　《设置装备摆设工程施工条约（树模文本）》（GF-2017-0201）通用条目第17、4条划定，当弗成抗力致使条约无奈执行继续跨越84天或许累计跨越140天的，施工企业有权解除条约。另外，合同法第九十四条第一款划定，因弗成抗力不克不及实现合同目的，当事人可以解除合同。据此，当新冠疫情持续超过一定天数或者受疫情影响导致人工、材料、设备、周转材料价格大幅上涨，致使施工企业面临合同目的不能实现之困境时，施工企业可以协商或者诉请求解除合同。

　　在两边商议解除或许诉讼讯断解除情况下，施工企业有权要求发包人在28日内支付以下款项：

　　1、条约解除前承包人已实现工作的价款；

　　2、承包工资工程订购的并已交付给承包人，或承包人有义务接收托付的资料、工程设备和其他物品的价款；

　　3、发包人请求承包人退货或解除定货条约而发生的用度，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

　　4、承包人撤退施工现场以及解散承包人职员的费用；

　　5、根据条约约定在条约解除前应支付给承包人的其他款项；

　　6、扣减承包人根据条约商定应向发包人支付的款项；

　　7、两边约定或确定的其他款项。

　　但需注意的是，施工条约解除牵一发起满身，对各方好处影响甚巨，施工企业应该慎用。浙江省高院在关照中也明确指出，疫情时期条约能够执行的，鼓动勉励条约继续履行，当事人主张解除合同的，一般不予以支持。因此，施工企业在选择该方案时应当审慎结合工程施工条件及现状，通盘统筹后作出决定。

　　（二）连续执行合同，要求承包人顺延工期并赔偿损失

　　弗成抗力事情发生后，施工企业应采集证实弗成抗力产生及弗成抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。施工企业可以索赔以下的损失：

　　1、顺延工期。顺延工期的权力在各项文件均有划定，浙江省高院在关照中也明确指出，确因施行疫情防控需求，造成工程项目歇工的，普通可以顺延工期。

　　2、用度索赔：永远工程、已运至施工现场的资料和工程设置装备摆设的毁坏，以及因工程毁坏造成的第三人职员伤亡和财富丧失由发包人负担；因弗成抗力惹起或将惹起工期耽误，发包人请求赶工的，由此增添的赶工用度由发包人负担；承包人在歇工时期根据发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；但是，因不可抗力发生诸如承包人机械设备的损坏及停工损失，承包人人员的伤亡等损失由承包人自行承担。

　　三、施工企业主意权力时的注意事项

　　在弗成抗力情形产生时，施工企业为保护本身权力，需求注重如下事项：首先，施工企业要收集和保留工期延误和损失的证据；其次，施工企业有防止损失扩大义务；再次，施工企业应尽到及时通知义务。

　　就关照责任而言，施工企业应该遵照以下步伐：施工企业应在晓得或应该晓得索赔事情发生后28天内，向发包人提交索赔动向通知书，解释产生索赔事情的事由。施工企业应在收回索赔动向关照书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔事情拥有继续影响的，施工企业应连续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；在索赔事件影响结束后的28天内，施工企业应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

　　四、结语

　　上海律师咨询知道，新冠肺炎疫情对各行各业都产生了严重打击。一方面，修筑工地是这次疫情防范的首要工具之一，将遭到疫情、行政敕令等多种要素的间接影响；另外一方面施工行业作为高本钱、微利润的行业，在条约执行过程当中任何对权利的忽视行为均可能导致严重的经济损失。正因如此，施工企业应当作好积极应对，依据现有法律规定、司法文件和合同规范，积极维护自身的合法权利。